ГОРОД
ПУШКИН

г. Санкт-Петербург, Пушкин « 20 » февраля 2008 г

муниципального образования город Пушкин

 Документация составляется на каждый объект отдельно.

Место оказания услуг: муниципальное образование город Пушкин (согласно адресной программе).

Период выполнения работ: февраль – март 2008 года.

Составил:

Начальник отдела

___ /Смирнова Е.С./

«____»____ 2008г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___/08

Санкт-Петербург, Пушкин «____» ___ 2008 г.

Местная администрация муниципального образования город Пушкин именуемая дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации г. Пушкина И.П. Степанова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

1.1.1.Составить технические задания на выполнение работ на выполнению работ по благоустройству и озеленению дворовых территорий муниципального образования город Пушкин

1.1.2.Начало оказания услуг по настоящему Контракту с момента подписания его сторонами.

1.1.3 Конечный срок оказания услуг по Контракту:

1.1.4 Февраль март 2008 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по подготовке по настоящему договору составляет ___% (___процента) от сметной стоимости работ.

2.2. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется за счет средств Заказчика за фактически оказанные Услуги с даты выставления счета (счета-фактуры), рассчитанного на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 дней со дня подписания сторонами Акта сдачи приемки выполненных работ.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Обязательства Исполнителя:

3.1.1. В соответствии с предметом настоящего Контракта подготавливает техническое задание на выполнение работ на благоустройство и озеленение дворовых территорий,муниципального образования город Пушкин (далее- документация).

3.1.2. Подготовленная Исполнителем документация должна состоять из:

• Фотофиксации объекта на момент обследования;

• Дефектной ведомости с описанием технических решений;

• Ведомости объемов

• Сметный расчет стоимости ремонтных работ, выполненный базисно-индексным методом по ТЕР-2001 с переводом в текущий уровень цен, выполненный на основании ведомости необходимого объема работ и замеров площадей (при необходимости инженерно-геодезической съемки)

• Документации для проведения конкурса на выполнение работ по ремонту.

3.1.3. При обнаружении недостатков в составе подготовленной Исполнителем документации, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию или устранить дефекты и выявленные недостатки.

3.1.4. Исполнитель гарантирует комплектность документации, с наличием в ней полноценной информации.

3.2. Обязательства Заказчика.

3.2.1. Заказчик в течение пяти дней со дня представления Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписывает его и направляет Исполнителю, либо не подписывает и возвращает Исполнителю с обоснованием не подписания и предложениями по урегулированию имеющихся возражений.

3.2.2. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполнения работ Исполнителем, соблюдением сроков их выполнения.

3.2.4. Заказчик своевременно производит оплату выполненных Исполнителем работ в соответствии с пунктом 2.2. Контракта.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.Сроки выполнения работ по Контракту

• начало - «____» 2008 года.

• окончание - «___» 2008 года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены работ по Контракту за каждый день просрочки.

5.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Контракту третьих лиц (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком. При этом Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.

6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут имущественную и иную ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и гражданским законодательством Российской Федерации.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Факт наступления обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается заключением Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случае:

• систематического невыполнения Исполнителем сроков выполнения работ.
• снижения качества paбот в результате нарушения Исполнителем условий Контракта;

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть Контракт в случае:

• утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонта дорог.

7.5. При расторжении Контракта по совместному решению сторон Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость принятых работ, выполненных на момент расторжения Контракта.

7.6. Сторона, в одностороннем порядке решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за 10 дней до расторжения Контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Контракт действует со дня подписания его сторонами.

8.2 Все разногласия, возникающие между сторонами при исполнении Контракта и неурегулированные сторонами в процессе переговоров, в установленном порядке направляются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3 .Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Настоящий контракт составлен по итогам запроса котировок протокол от «___» ___ 2008г. № ____

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик –

Подрядчик –

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

____