ГОРОД
ПУШКИН

г. Санкт-Петербург, Пушкин « 18 » марта 2008 г

(Казанское кладбище)

Сроки выполнения работ: 15 апреля 2008 года – 30 июня 2008 года

оставил:________ Смирнова Е.С.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

Местная Администрация муниципального образования город Пушкин (далее - Заказчик) в лице Главы местной Администрации Муниципального образования город Пушкин И.П.СТЕПАНОВА, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____ в лице _____, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить и сдать следующие работы:

а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с п. 4 настоящего Контракта.

2.1 Подрядчик обязан:

2.1.1 организовать выполнение работ с периодичностью, указанной в п. 1.1 настоящего Контракта;

2.1.2 выполнить работы качественно в полном объеме.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и других нормативных документов.

2.1.3. соблюдать при выполнении работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды;

2.1.4. допускать уполномоченного представителя Заказчика к осуществлению контроля за выполнением работ в течение всего периода их выполнения;

2.2 Заказчик обязан:

2.2.1 своевременно оплачивать Подрядчику выполненную работу в размере, порядке и сроки установленные настоящим Контрактом;

2.2.2. через уполномоченного представителя Заказчика совместно с ответственным представителем Подрядчика осуществлять контроль за выполнением работ, а также оформлять акт сдачи-приемки работ;

2.2.3. в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи–приемки выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем отклонений от условий настоящего Контракта.

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок начала выполнения работ: 15 апреля 2008 г.

3.2. Срок окончания выполнения работ: 30 июня 2008 г.

4. Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты

4.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ по Контракту составляет

______руб. ____ коп. (______), в т.ч. НДС 18% ______ руб. _____коп.

Источник финансирования – бюджет Муниципального образования город Пушкин

2008 г.

4.2. Цена Контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения. Расчет стоимости цены, подписанный сторонами, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 1).

4.3. Выполнение работ производится без авансирования/с авансированием в размере ______.

4.4. Расчеты производятся по факту выполненных работ в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ при отсутствии со стороны Заказчика претензий по качеству выполненных работ.

4.5. Оплата производится Заказчиком на основании акта сдачи-приемки, расчета стоимости цены и счета – фактуры, представленных Подрядчиком.

5. Порядок приемки работ

5.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте.

5.2. приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика по окончании работ и оформляется актом сдачи-приемки работ.

5.3. Промежуточной приемке подлежат все работы, являющиеся предметом оплаты по Контракту.

5.4 Подрядчик направляет Заказчику в течение 5 (пяти) дней после завершения очередного этапа по настоящему Контракту акт сдачи-приемки с отчетом о выполненной работе. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по оказанию услуг, сдача-приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим Контрактом для обычных сроков. Заказчик не вправе отказать Подрядчику в подписании акта приемки-сдачи очередного этапа на основании более раннего срока окончания выполнения работ.

5.5 Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты получения акта сдачи-приемки, и отчетов осуществляет проверку осуществленных Подрядчиком работ и либо принимает их, либо направляет Подрядчику перечень исправлений и доработок с указанием сроков их выполнения, которые должны быть основаны на несоответствии результатов работ требованиям Заказчика.

5.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случае, если в акте сдачи-приемки работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.7. Этап выполнения работ считается принятым, если в течение 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки, последний не направил Подрядчику перечня исправлений и доработок или не сообщил о том, что проверка выполненных работ будет проводиться в течение более чем 5 (пяти) дней.

5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или скрытые недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5.9. Необходимые исправления должны быть произведены Подрядчиком в разумный срок с момента получения перечня исправлений и доработок от Заказчика, или в иные сроки, установленные Заказчиком. Если в установленные сроки Подрядчик не внес изменений и не произвел доработок, согласно представленного Заказчиком перечня, Заказчик вправе предоставить Подрядчику дополнительный срок.

5.10. В случае принятия результатов выполненных работ Заказчик и Подрядчик подписывают акт сдачи-приемки.

5.11. Заказчик обязуется передать Подрядчику оригинал акта сдачи-приемки, в течение 5 (пяти) дней после его подписания.

6.Ответственность сторон

6.1. Ответственность за нарушение обязанностей по настоящему контракту, применяется к сторонам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае неисполнения или просрочки исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая сторона уплачивает неустойку (штраф, пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от полной стоимости работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения этих обязательств в натуре.

6.4. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.

6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему контракту, в случае, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения контракта, в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предусмотреть при заключении контракта.

7. Порядок разрешения споров.

7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Сторонами в обязательном порядке составляется протокол разногласий.

7.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Расторжение Контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ более чем на 30 дней по причинам независящим от Заказчика.

8.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик назначает Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт досрочно в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков.

9. Прочие условия

9.1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту рассматриваются в качестве его неотъемлемой части и оформляются Сторонами в письменной форме.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до « » ________ 200__ г.

9.3. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Перечень приложений

1. Приложение 1. Расчет стоимости цены

Настоящий Контракт составлен на основании запроса котировок, протокол от « »_____200_ г.

№ ___

11. Реквизиты и подписи сторон