ГОРОД
ПУШКИН

г. Санкт-Петербург, Пушкин « 01 » апреля 2008 г

на территории МО город Пушкин

(Кондакопшино- ул. Старинная; Новокондакопшино )

 Сроки выполнения работ: апрель 2008 года – июнь 2008 года

Составил:___ Смирнова Е.С.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург, Пушкин « ___ » ___ 2008 год

Местная Администрация муниципального образования город Пушкин, (далее Заказчик), в лице Главы местной Администрации г. Пушкина И.П. Степанова, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____ в лице ____, действующего на основании Устава, (далее Подрядчик), с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по оборудованию контейнерных площадок на территории муниципального образования город Пушкин по адресам: (Кондакопшино- ул. Старинная; Новокондакопшино ), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с п. 3 настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с адресной программой и со сметой, утвержденной Главой местной Администрации, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта.

2.1 Начало выполнения работ: «__» ___ 2008г.

2.3. Окончание выполнения работ «__» _____ 2008г.

3. Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты.

3.1 Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту определена на основании сметы (Приложение 2), являющейся неотъемлемой частью Контракта и составляет _____ руб. ____ коп. (____рублей __ копейки), включая НДС 18 %.

3.2 Установленная настоящим контрактом стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.

3.3. Выполнение работ производится без / с авансированием ___ % от стоимости настоящего Контракта.

3.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы по Контракту поэтапно на основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) по счету, выставленному Подрядчиком, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Окончательные расчеты производятся после подписания акта сдачи-приемки объекта комиссией образованной Заказчиком на основании представленных Заказчику следующих документов: акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию, акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета (счета-фактуры).

4. Обязанности сторон.

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1 организовать производство работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 1), согласованным с Заказчиком;

4.1.2 выполнить работы качественно в полном объеме в соответствии со сметой;

4.1.3 выполнить работу в установленные сроки, никакая корректировка сроков не производится, за исключением корректировок в связи с непредвиденными событиями, письменно подтвержденными Заказчиком. Корректировка сроков оформляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения;

4.1.4 гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы;

4.1.5 обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

4.1.6 содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку, а по окончании всех работ обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке;

4.1.7 допускать уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;

4.1.8 обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ и приемки Заказчиком объекта;

4.1.9 за свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение 18 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию по письменному требованию Заказчика;

4.1.10 в течение 5 (пяти) дней известить Заказчика о невозможности выполнить работы или их часть по настоящему Контракту;

4.1.11 осуществлять работы на основании лицензий;

4.1.12 согласовать с Заказчиком привлечение для выполнения работ субподрядных организаций, а также представить Заказчику заверенные копии необходимых лицензий субподрядчиков. Согласование осуществляется Заказчиком в письменном виде на договоре субподряда;

4.1.13 в случае отказа Заказчика в согласовании предложенного субподрядчика или в случае распоряжения Заказчика, подрядчик находит и согласовывает другого субподрядчика или выполняет работы собственными силами.

4.2 Заказчик обязан:

4.2.1 через уполномоченного представителя Заказчика совместно с ответственным представителем Подрядчика осуществлять технический контроль и надзор за выполнением работ, производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также оформлять акт сдачи-приемки работ;

4.2.2 участвовать в освидетельствовании скрытых работ;

4.2.3 по окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата;

4.2.4 в случае непринятия результатов работ назначить дату повторной проверки;

4.2.5 принять досрочно выполненную Подрядчиком работу в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения от Подрядчика;

4.2.6 в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи–приемки выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем отклонений от условий настоящего Контракта.

5. Приемка работ.

5.1 Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика по окончании работ в соответствии с графиком производства работ и оформляется актом сдачи-приемки работ.

5.2 Промежуточной приемке подлежат все работы, являющиеся предметом оплаты по Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

5.3 Подрядчик направляет Заказчику в течение 5 (пяти) дней после завершения очередного этапа по настоящему Контракту акт сдачи-приемки с отчетом о выполненной работе. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по оказанию услуг, сдача-приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим Контрактом для обычных сроков. Заказчик не вправе отказать Подрядчику в подписании акта приемки-сдачи очередного этапа на основании более раннего срока окончания выполнения работ.

5.4 Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки, и отчетов осуществляет проверку осуществленных Подрядчиком работ и либо принимает их, либо направляет Подрядчику перечень исправлений и доработок с указанием сроков их выполнения, которые должны быть основаны на несоответствии результатов работ требованиям Заказчика.

5.5 Этап выполнения работ считается принятым, если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки, последний не направил Подрядчику перечня исправлений и доработок или не сообщил о том, что проверка выполненных работ будет проводиться в течение более чем 5 (пяти) календарных дней.

5.6 Необходимые исправления должны быть произведены Подрядчиком в разумный срок с момента получения перечня исправлений и доработок от Заказчика, или в иные сроки, установленные Заказчиком. Если в установленные сроки Подрядчик не внес изменений и не произвел доработок, согласно представленного Заказчиком перечня, Заказчик вправе предоставить Подрядчику дополнительный срок.

5.7 В случае принятия результатов выполненных работ Заказчик и Подрядчик подписывают акт сдачи-приемки.

5.8 Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта сдачи-приемки приемочной комиссией.

5.9 Заказчик обязуется передать Подрядчику оригинал акта сдачи-приемки, в течение 5 (пяти) дней после его подписания.

6. Гарантия качества работ.

6.1 Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.

6.2 Любые отклонения от нормативных и технических документов являются дефектом.

6.3 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на срок не менее 12 месяцев.

7. Ответственность сторон.

7.1 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством РФ.

7.2 За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, других обязательств, установленных в Контракте, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленную Центральным Банком РФ от полной сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.3 Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения этих обязательств в натуре.

7.4 Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.

7.5 Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

7.6 Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.

7.7 Подрядчик несет ответственность за экологическую, пожарную и электробезопасность на объекте в период выполнения работ.

7.8 Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки.

7.9 В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества.

7.10 В случае расторжения Контракта в соответствии с п. 10.3. и п. 10.4. Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

8. Обстоятельства, освобождающие от ответственности.

8.1 По настоящему Контракту стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К указанным обстоятельствам относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению сторонами своих функций по настоящему Контракту и иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления сторон. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

8.2 Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более одного месяца, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту без взаимных претензий друг к другу.

8.3 При наступлении вышеизложенных обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна при первой возможности известить об их наступлении в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и срок исполнения обязательств.

9. Порядок разрешения споров.

9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Сторонами в обязательном порядке составляется протокол разногласий.

9.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Расторжение Контракта.

10.1 Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или изменить его частично в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ более чем на 30 дней по причинам независящим от Заказчика, расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения Подрядчика от ответственности.

10.2 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях отказа со стороны Подрядчика произвести устранения несоответствий результата работ условиям Контракта, расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения Подрядчика от ответственности.

10.3 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случае истечения сроков действия необходимых лицензий и отказе переоформления новых у Подрядчика или субподрядных организаций и потребовать возмещения причиненных убытков.

10.4 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

10.5 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом, или настоящим Контрактом.

11. Срок действия Контракта и прочие условия.

11.1 Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и внесения в Реестр муниципальных контрактов Муниципального образования город Пушкин и действует до 31.12.2008г.

11.2 В случае расторжения Контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им приняты.

11.3 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.5 Стороны настоящего Контракта обязуются в трехдневный срок сообщать друг другу обо всех изменениях реквизитов, адресов офисов и номеров телефонов.

11.6 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы способом, подтверждающим факт получения его адресатом, или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.7 Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.8 Все надлежаще оформленные приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.1 Приложение №1. Техническое задание.

12.2 Приложение №2. Смета на выполняемые по настоящему Контракту работы.

Настоящий Муниципальный контракт составлен на основании итогов запроса котировок на право заключения муниципального контракта (протокол от ____. № ___).